绪论:写作既是个人情感的抒发,也是对学术真理的探索,欢迎阅读由发表云整理的11篇售楼合同范文,希望它们能为您的写作提供参考和启发。
(身份证)(护照)(营业执照号码):_____
地址:_____
邮政编码:_____联系电话:_____
委托人:_____国籍:_____电话:_____
地址:_____邮政编码:_____
买受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____
(身份证)(护照)(营业执照号码):_____
地址:_____
邮政编码:_____联系电话:_____
委托人:_____国籍:_____电话:_____
地址:_____邮政编码:_____
第一条 房屋的基本情况。
出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层,共_____(套)(间),房屋结构为_____,建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米),房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____.
第二条 房屋面积的特殊约定。
本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_____%(不包括±_____%)时,房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_____%(包括±_____%)时,甲乙双方同意按下述第_____种方式处理:
1.买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方,并按_____利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
3._______________________________.
第三条 土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为_____;土地使用权年限自___年__月__日至___年__月__日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_____;该房屋买卖后,按照有关规定,买受方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。
第四条 价格。
按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋售价为( 币)每平方米_____元,总金额为( 币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。
第五条 付款方式。
买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金( 币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整,并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行约定。
第六条 交付期限。
出卖方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给买受方,并应收到该房屋全部价款之日起_____日内,将该房屋付给买受方。
第七条 买受方逾期付款的违约责任
买受方如未按本合同第四条规定的时间付款,出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_____计算。逾期超过____天后,即视为买受方不履行本合同。届时,出卖方有权按下述第____种约定,追究买受方的违约责任。
1.终止合同,买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。
2.买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金,合同继续履行。
3._______________________________.
第八条 出卖方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用,买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在_____个月内按_____利率计算;自第_____个月起,月利息则按_____利率计算。逾期超过_____个月,则视为出卖方不履行本合同,买受方有权按下列第_____种约定,追究出卖方的违约责任。
1.终止合同,出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金,合同继续履行。
3._______________________________.
第九条 关于产权登记的约定。
在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_____天内取得房地产权属证书,买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方,并按已付
款的_____%赔偿买受方损失。
第十条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第十一条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由出卖方向国家交纳,契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十二条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十三条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十四条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由苏州仲裁委员会仲裁。
第十五条 本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。
第十六条 本合同连同附表共_____页,一式_____份,甲、乙双方各执一份,_____各执一份,均具有同等效力。
出卖方(签章):
出卖方人(签章):
___年___月___日
买受方(签章):
一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有: 1.房屋状况:(请按《房屋所有权证》填写) 房 屋 座 落 幢号 室号 套(间)数 建筑结构 总层数 建筑面积(平方方) 用途 2.该房屋的土地使用权取得方式√:出让( )、划拨( )。
二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾 元整。 乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。
四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。
五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。
六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方愿向(___________)仲裁委员会申请仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。
八、双方约定的其它事项:_____________________________________
甲方(签名或盖章_______________
乙方(签名或盖章)_______________
监证机关:_______________
人(签名或盖章)_____________________
人(签名或盖章)______________________
签订日期:___________年____月____日
二手房交易合同范本
签 约 须 知
一、本契约适用于存量房屋买卖立契。
二、请用钢笔、毛笔等不易退变色且不易擦除的书写工具填写。
三、本契约的任何涂改,均由甲乙双方在涂改处签章确认。
四、在“ 中打“√ ”表示选中,打“X ”表示不选中。除违 约责任可以复选中外,其他均为单选中。
五、本契约条款空白处由买卖双方商定填写。
六、请仔细斟酌第六条和第八条的具体涵义,采取相应措施,以 保护自己的合法权益,并以免侵害他人合法权益。
七、请仔细阅读面积误差特别提示和补充约定,以免引发纠纷。
八、甲乙双方通过中介公司成交的,务必如实签填附记栏内容, 以切实保护各自的合法权益。 以上须知,请仔细阅读,以切实保证自身的合法权益不受侵害。
__ 房地产买卖契约
甲方卖方: 立契约人 乙方买方: 附记人 中介机构: 甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商一致,就下 列房屋买卖事项订立本契约。
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: 一坐落于 市 区 路 号室,建筑面积 平方米 二出售房屋所有权证号码: 共有权证号码: 房屋权利来源: 房屋用途: 土地使用权证号码 土地面积: 平方米土地用途: 土地使用权取得方法:划拨 出让 其它: 土地使用总年限 年,尚余 年。 三房屋平面图及其四至范围见附件一 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条乙方在 年 月 日前付给甲方定金币种 大写 万元小写¥ 元 上述定金: 在乙方最后一次付款时充抵房款 在 时由甲方退还乙方。
第四条该房屋房价款为币种 :大写 万元 ,小写¥ 元 房价款的支付方式和支付时间为: 1、 年 月 日前现金支付房款 万元 ¥ 2、乙方领取房屋所有证时现金支付余款 万元 ¥ 乙方未按规定支付房价款的,则按下列约定承担违约责任: 乙方逾期支付房价款的,每逾期一天,按应付到期房价款的万分之 支付违约金. 乙方逾期支付房价款超过 天,且所欠应付到期房价款超过 元的,甲方有权解除本契约。甲方在解除契约后 天内将已收房价款退还乙方,但所收定金不予退还并有权要求乙方 支付占总房价款百分之 的违约金。 其它:
第五条 甲、乙双方定于 年 月 日 时正式交付该房屋甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。双方定于 年 月 日前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。 甲方应在房屋产权过户前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。 甲方未按规定履行以上业务的,则按下列约定承担违约责任: 甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按总房价款的万分之 支付违约金。 甲方交付房屋的附属设施或装饰装修不符合约定的,按不符部分的: 约定价值 评估价值 市场价格承担赔偿责任。 甲方逾期交付房屋超过天的,乙方有权解除本契约。甲方应在乙方解除契约后 天内将已收房款和双倍定金返还乙方,并按总房价款的百分之 支付违约金。 其它:
第六条 甲、乙双方确定,虽然房屋所有权未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方附书面同意材料。
第七条 甲、乙双方同意,在本契约生效后 日内共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记并在乙方领取《房屋所有证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。 该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理: 该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。 该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益双方约定,该费用由 甲方承担 乙方承担。 其它: 除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由: 甲、乙双方按国家规定各自承担 甲方承担 乙方承担。
第八条 甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记, 登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间.
第九条 该房屋毁损、灭失的风险自: 房屋正式交付之日起 权利转移之日起转移给乙方起。
第十条 该房屋正式交付时,
物业管理、水、点、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理: 甲方结清已发生的费用,甲方已经预缴的费用,其权益由乙方享有,双方不再另行结算。 其它: 第十一条 本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十二条 本契约: 自甲乙双方签定之日起生效。 自 之日起生效。
第十三条 甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的: 提交盐城市仲裁委员会仲裁 提交 仲裁委员会仲裁 依法向人民法院 仲裁未果依法向人民法院
二手房合同内容
12 大要点就二手房合同内容,律师总结出了 12 项要点。
要点 1:详细规定了房屋基本概况。包括房屋坐落、产品、书证号、丘号、幢号、房号、结构、总层数、所在楼层、建筑面积、设计用途、共有人、土地情况、租赁情况、抵押情况、使用年限等。目的在于提醒交易三房详细了解房屋的各方面情况,尤其是以前容易忽略的租赁情况、抵押情况等方面,避免交易后发现房屋已经出租,而承租方不配合的情况出现,也避免所交易的房屋属于抵押资产。
要点 2:房屋成交价格中,明确规定价格为按套转让价格,包括房屋的附属设施、设备、物品等。这是因为大多数二手房的公滩较小,有的存在使用面积超过产权面积的情况,所以约定按套转让。此外,以前的二手房交易经常出现交易成功后,卖方搬走所有家具,甚至包括门窗等附属物品的问题,新的合同则明确约定了哪些东西是随房屋一起交易的设施、设备、物品。避免过多的纠纷。
要点 3:明确规定了房屋所有权证过户方式及税费支付的具体方式、办证所需提交的资料,以及办证时间,办证责任方。如果交易因为未能及时办证而失败,可以明确责任方。
要点 4:房款支付。按照一次性付款、分期付款、担保贷款三种方式,明确支付金额、支付时间、付款条件、余款支付时间、甲方提供贷款资料时间等内容。同时规定了甲方逾期付款的违约责任,以及违约处理情况,违约金的具体比例或者金额。避免因为约束不清,而产生三方因房款无法及时支付、贷款无法按时办理等问题引起的纠纷。
要点 5:房屋支付。明确规定双方必须填写交房时间,房屋一经交付,乙方和丙方不再承担任何维修责任。约定了交房的三种方式;同时约定交付内容:乙方迁出房屋,结清已发生的全部水、电、气、电话、收视费、宽带、物管费等,交付房屋钥匙;约定了乙方逾期交房的违约责任,以及具体处理方式,违约金比例或者金额,甲方有权要求是否继续合同等。有效防止乙方故意延迟交房等问题引起的纠纷。
要点 6:佣金。明确要求甲方和乙方都必须填写支付佣金的金额,以提醒乙方也有责任支付佣金,而以前成都的二手房交易多数都是约定成俗由甲方独自承担。
要点 7:规定了合同履行期间任何一方要求变更合同条款的,应及时书面通知相对方,并征得相对方的同意后,在约定的时限内,签订补充协议,注明变更事项。并明确规定了擅自变更合同的责任承担方。
要点 8:违约责任。1、明确规定当丙方发生无正当理由解除合同;与他人或其中一方私下沟通,损害委托方利益;其他因丙方过失,导致合同无法继续履行三种情况时,丙方必须对甲、乙方承担违约责任:全额退还佣金、所代收的房款及各项费用、文件资料,同时规定了赔偿金额或比例。2、当甲、乙方发生无正当理由解除合同;相互或与他人私下沟通,损害丙方利益;为按照合同约定提供必要的文件资料和配合手续,造成丙方无法履行合同;其他因甲、乙双方造成丙方无法完成委托事项或无法继续履行合同等情况时,甲、乙方对丙方承担违约责任,全额退还所收取各项费用、文件资料,同时由违约方支付佣金给丙方,同时约定追加赔偿方式。3、约定了甲、乙双方之间的违约情况和赔偿方式和比例、金额。
要点 9:规定了三方免责的情况。1、因不可抗力致使合同无法履行的;2、因相关政策、法规变动致使合同无法履行的。
出卖人(甲方):
注册地址:
【营业执照注册号】【身份证号码】:
法定代表人:
联系电话:
委托人:
地址:
买受人(乙方):
【本人】【法定代表人】姓名:
【身份证】【营业执照注册号】:
地址:
联系电话:
【委托人】姓名:
地址:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方的写字楼事宜,达成如下协议:
第一条 甲方所售写字楼基本情况及甲方承诺
1、甲方所售写字楼(以下简称写字楼)坐落于 ;位于第 层共间,房屋结构为 ,登记建筑面积 平方米(其中套内建筑面积 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米);房屋用途为 。
2、该写字楼的土地使用年限共 年,还剩余使用年限 年。
3、甲方拥有该写字楼的完全产权,产权证号为: 。甲方承诺该写字楼没有被抵押或者为其他公司提供担保等影响产权完整和归属的情形。
4、该写字楼现配备的装饰装修设施设备有 (具体见双方现场验收的清单),该设施设备总折价 元,不包含在房屋总价款中。(或约定包含在总价款中,不另行计价收款)。
5、该写字楼有物业服务,目前的物业服务公司为 ,物业服务收费标准为 。
【律师提示】:产权是二手写字楼交易过程中隐患最大的部分。如果产权属于公司,需查清该物业是否被抵押、质押或者为其他公司担保,即使没有上述债务问题,还需要了解该公司法人变更或股权变更过程中,会不会影响产权的归属和完整,在其中有没有关于该物业的约定。如果产权属于个人,该业主名下是否有公司,如果公司性质为无限责任公司,则法人的财产也将作为冲抵公司债务的财产出现。总之必须要查清该物业法律意义上的所有人,以及对该物业的产权拥有情况。如果有可能,可以请律师在签署买卖合同时根据具体情况补充一些书面条款,抵抗一些未知的风险。
第二条 房屋写字楼总价格及付款方式
1、甲乙双方协商一致,甲方所售写字总金额为人民币 。该价款不含税费。
2、双方选择以下第 种付款方式:
(1)乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金 元整,并于 年 月 日前将房屋全部价款付给甲方。
(2)买房向银行抵押付款:
乙方于 年 月 日前向甲方支付首期房款人民币 元。其余房款乙方拟向银行办理抵押贷款。
如果乙方在 年 月 日前还未能将银行贷款办理好并交付给甲方,则甲方可以单方解除本合同,并退回乙方之前已付购房款。
3、双方约定的其他付款方式: 。
【律师提示】:如果买二手房时房款不是一次性付清的,那就得签银行贷款抵押合同。这个合同涉及到卖房人,买房人,卖房人的贷款银行,买房人的贷款银行,还可以再加三方,卖房人的贷款银行指定的保险公司,买房人的贷款银行指定的保险公司,还有中介公司,这个贷款行为可能涉及到七方,因此比较复杂。这种情况下,对于购房者来说,要想签订一个细致的有针对性的合同,可以请个律师。
第三条 交纳税费的约定
1、按有关法律法规政策的规定应由卖方承担的税费由 承担。
2、按有关法律法规政策规定应由买方承担的税费由 承担。
【律师提示】:一般买卖双方按规定各缴各的税费。但也可以通过约定卖方应缴的税费由买方承担,反之亦然。
第四条 写字楼交付
1、甲乙双方于本合同签订后 日内共同对该写字楼及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单及水、电、气的读数等列表记载。
2、甲方在收到全部房款之日起 日内,将该写字楼钥匙交付给乙方。
3、双方其他约定: 。
【律师提示】:要考虑好交钱、过户和交房之间的衔接问题。写字楼较之住宅,除了反价之外,更容易有其他变数发生,应尽快完成交易。
第五条 关于产权登记的约定
甲方双方须在签订本合同 内,共同向房地产产权登记机关申请办理转移登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在 日内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方必须在乙方提出退房要求之日起 日内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的 %赔偿乙方损失。
【律师提示】:权属转移登记,也就是房产过户手续,主要是什么时间过户一定要说清楚,而且买方交钱和过户的时间间隔不宜过长。
第六条 定金及交房保证金
1、甲乙双方约定乙方在签订本合同之日起 日内向甲方交纳购房定金 元。
2、为防范交易风险督促卖方按合同约定交付房地产,甲乙双方同意从交易总房款中预留 元作为交房保证金。此款在甲方实际交付房地产及完成产权转移登记时交付给甲方。
3、关于交房保证金托管的约定: ;
4、甲乙双方其他约定: 。
【律师提示】:双方约定违约方承担定金责任后,守约方不可进一步追究违约方其他违约责任的,从约定。双方既约定定金,又约定赔偿损失的,一方违约时,守约方既可主张定
金罚则,又可请求赔偿损失。
第七条 违约责任的约定
1、乙方逾期付款的违约责任((1)和(2)不作累加):
(1)如乙方未按约定时间付款,则乙方应按逾期付款额的万分之 向甲方按日支付逾期付款违约金,同时甲方有权要求合同继续履行。
(2)如乙方逾期付款时间超过 天后,甲方有权单方解除合同并要求乙方按购房款总额的百分之 支付违约金;甲方也有权选择还是按本条上述第(1)项执行。
2、甲方逾期交房的违约责任((1)和(2)不作累加):
(1)如甲方未按合同约定的时间交付房屋,则甲方应按乙方已付购房款的总额的万分之 向乙方按日支付逾期交房违约金,同时乙方有权要求继续履行合同。
(2)如甲方逾期交房超过 天后,乙方有权单方解除合同并要求甲方按购房款总额的百分之 支付违约金;乙方也有权选择还是按本条上述第(1)项要求甲方承担违约责任并继续履行合同。
3、任何一方不按约定缴纳相关税费,导致交易不能继续进行的,应向对方支付该房地产总价款的百分之 作为违约金。
4、任何一方不履行本合同约定义务致合同目的不能实现,守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之 作为违约金。
【律师提示】:根据《合同法》第一百一十三条第一款的规定,在因违约方过错导致房屋买卖合同无法履行的情况下,守约方可以请求赔偿房屋差价损失。如双方对房屋差价有约定或事后达成一致的,尊重当事人的意思自治,从约定。如当事人没有约定房屋差价,则可请求法院委托评估机构对讼争房产的市场价进行评估,评估时点为起诉之日,通过评估价与约定价的比较,确定房屋差价损失。
第八条 甲乙双方的承诺和保证
1、甲方承诺和保证:
(1)甲方有权签署并有能力履行本合同。
(2)甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。
(3)水、电、煤气、物业、供暖等各项费用均已按规定交纳,单据交买房确认。
(4) 该写字楼目前没有租约。(如有租约另行约定)
2、乙方承诺和保证:乙方有权签署并有能力履行本合同。
【律师提示】:第一,要核实合同签订人员身份的真实性以及授权委托书的内容,确保合同不因主体不适当而导致合同无效。第二,带租约的房屋买卖,买卖双方应明确约定,是实物交付还是租约权交付。法律规定承租人享有优先购买权。卖家要把出卖信息提前告知租客,同时在签约前将出租信息告知买家,而买家也要认真审查房屋租赁合同。承租人放弃优先购买权,应提供书面承诺。
第九条 合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十条 不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起 日内向另一方当事人提供证明。
第十一条 合同的效力
1、本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等法律效力。
第十二条 法律适用及争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决:
(1)提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向有管辖权的人民法院起诉。
【律师提示】:要么选择仲裁要么选择诉讼,仲裁是一裁终局。
第十三条 双方其他约定
甲方(签章): 乙方(签章): 委托人(签章): 委托人(签章):
年 月 日 年 月 日
二手写字楼买卖合同范文二
卖方(以下简称甲方):______________
买方(以下简称乙方):______________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买标准写字楼和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守。
一、 基本情况:
1、 乙方购买甲方坐落在_________市_______区(县)_____________路_________
弄(新村)___支弄_____________号________号写字楼______层,写字楼建筑面积_____________平方米,并配套场地______________平方米,按房产证为准。
2、 土地使用权限为_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,实际年限按产权证。
3、 写字楼区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。
二、 写字楼价格及其它费用:
1、 写字楼价格每平方米人民币______元(大写),总价(含人民币土地价格)人民币______________元(大写)。
2、 土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。
3、 乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。
三、 付款方式、期限及交房期:
1、 写字楼总价分二次付清,签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。
(1)________年_____月____日前甲方把写字楼通过有关部门验收合格后交付乙方使用,同时乙方在收到甲方写字楼后支付人民币__________________万元(大写);
(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清,在办理中产生的契税由乙方负
责。
2、以上付款以转帐或现金方式支付均可,逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍,如乙方逾期超过三个月不付款,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿违约金给甲方,违约金按写字楼和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证,或将土地、写字楼抵押给任何第三方,则售房合同无效,甲方无条件全额退还乙方所有的购房款,并按写字楼和土地总价10%支付给乙方作为违约金。
四、 其他规定:
1、 甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续,在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。
2、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业,但必须通知管理方,受让或承租方企业可以以本写字楼地址进行工商注册。
3、 写字楼内土地属批租,厂区内按现有的设施配套使用给乙方,未经有关部门同意,不得擅自搭建简易棚及房屋,甲方须协助乙方办理
搭建秘备的简易棚手续。
4、 乙方所购房屋不得拆除,不得在其中举办高污染、高用电量的项目。
5、 乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法,恪守管理制度,照章纳税,按其交付各项规定费用。
6、 乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请,甲方予以协助办理,增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。
7、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定,与本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全过程后,则乙方有权支配和使用该写字楼,甲方无权干涉。
9、 本写字楼的质量保修期为交付后一年内有效。
五、 本合同主体及责任:
1、 甲方:__________法定代表人:______________委托人:
2、 乙方:__________ 法定代表人:_____________ 委托人:____________
(甲、乙双方所系法定代表人,具有连带及担保责任)
六、 本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、乙双方和执一份,房产管理局和公证处各执一份。
甲方: 乙 方:
代表( 签名盖章): 代表( 签名盖章):
电话: 电 话:
签约日期: 签约日期:
二手写字楼买卖合同范文三
合同双方当事人:
出卖人
注册地址
营业执照注册号
企业资质证书号
法定代表人:____________________联系电话
邮政编码______________
委托人:____________________地址
邮政编码:____________________联系电话
委托机构
注册地址:
营业执照注册号:______________
法定代表人:____________________联系电话:___
邮政编码:________________________
买受人:____________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________国籍【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】________ 地址:______________
邮政编码:______________联系电话:______
【委托人】【】姓名:____________________国籍:_____________ 地址:___________________
邮政编码:______________________电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖写字楼达成如下协议:
一条项目建设依据。
出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】
该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为___________。
第二条商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】【预售商铺】。预售商铺批准机关为___________,商铺预售许可证号为___________。
第三条买受人所购商铺的基本情况。
买受人购买的商铺(以下简称该商铺,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。 该商铺的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层。
该商铺阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商铺【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商铺价款:
1.按建筑面积计算,该商铺单价为(___________币)每平方米______元,总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套内建筑面积计算,该商铺单价为(___________币)每平方米__________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套(单元)计算,该商铺总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
第五条面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商铺交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理:
1.双方自行约定:
(22.双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=─────────────100%合同约定面积
因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第六条付款方式及期限。
买受人按下列第__________种方式按期付款:
1.一次性付款
2.分期付款
3.其他方式
第七条买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,合同继续履行;
[中图分类号] R657 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2017)05(a)-0100-03
[Abstract] Objective To analysis of mixed hemorrhoid withfistula were treated by low clinical curative effect and safety of surgical treatment of the same period. Methods Convenient select in November 2011 - November 2015 in our hospital 80 cases of mixed hemorrhoid merger low according to different treatment offistula patients randomly divided into experimental group (40 cases withfistula resection and mixed hemorrhoid treatment mucosa fibrotomy on the same period) and the control group (40 cases, afterfistula resection forfistula healing elective for mixed hemorrhoids mucosa fibrotomy), compared two groups of patients' treatment effect, intraoperative blood loss, operative time, incision healing time, length of hospital stay and postoperative complications. Results The total effective rate 97.5% treatment is significantly higher than the control group 77.5%(P
[Key words] Mixed hemorrhoids; Anal fistula; Safety
痔是肛c外科发病率较高的一种疾病,而且20%左右患者都是混合痔[1]。混合痔患者很容易并发肛瘘,大大降低了患者的生活质量。当前临床主要采用手术治疗混合痔合并肛瘘患者,单一的肛瘘治疗或者混合痔治疗的临床效果并不是非常理想,因此往往需要联合治疗[2]。但是临床关于分期手术治疗还是同期手术治疗仍然存在很大争议,分期手术治疗的病程较长,而且二次手术对患者的创伤较大,该院采用同期手术治疗混合痔合并肛瘘患者取得满意效果[3]。为进一步分析混合痔合并低位肛瘘患者采用同期手术治疗的临床疗效及其安全性,该文对比分析了2011年11月―2015年11月在该院就诊的80例混合痔合并低位肛瘘患者分别采用分期手术治疗以及同期手术治疗的临床效果,现报道如下。
1 资料与方法
1.1 一般资料
方便选取在该院就诊的80例混合痔合并低位肛瘘患者,所有患者功能正常,现将80例患者按照不同治疗方案随机分为实验组(40例)和对照组(40例),实验组中男45例,女35例;女性24~77岁,平均(41.2±3.1)岁。男性18~84岁,平均(41.4±3.2)岁。病程 1~5个月,平均(2.3±0.6)个月。两组患者性别、年龄以及病程等基本资料采用统计学软件处理发现数据差异无统计学意义(P>0.05)。
1.2 方法
两组患者术前应接受血尿常规、心电图、肝功能检查以及B超等检查,常规留置导尿管。对照组患者行肛瘘切除术后待肛瘘愈合择期进行混合痔上黏膜环切术,肛瘘切除术操作方法如下:术中患者实施局部麻醉或硬膜外麻醉处理,取患者截石位,扩张患者至3~4指后仔细、全面探查肛瘘内外口和痔核的位置。通过圆头针探查瘘管的具体走向,低位切开瘘管后使之呈扇形,完全刮除病变组织后采用碘伏溶液常规消毒,并且采用适量生理盐水冲洗干净。探针尾部连接缝合线,把手指伸到内口作为导引,在切开瘘管的内口处通过途径将探针引出来,这样可以随着探针将橡皮筋完全拉出来。采用血管钳将橡皮筋夹紧并进行对折后通过丝线进行双重结扎,仔细包扎后妥善固定。待肛瘘愈合后实施混合痔上黏膜环切术,具体方法如下:实施硬膜外麻醉处理,取患者截石位,扩肛到3~4 指后通过无创伤钳牵开肛缘皮肤,插入扩张器后妥善固定,将内芯取出后置入缝扎器, 选择齿状线上方大概4 cm的位置以荷包缝合方式缝合再取出。在缝扎处仔细导入吻合器,击发30 s后再移出。通过肛镜观察吻合口有没有出现活动性出血症状,若发现出血应压迫止血。实验组患者采用肛瘘切除和混合痔上黏膜环切术同期治疗,手术方法和对照组一致。
1.3 观察评价指标
临床疗效评价标准:治愈:患者疼痛、便血、痔块脱出等主要临床症状及体征消失,功能正常,肛管内并没有狭窄、粘连现象。有效:患者主要临床症状及体征有所改善,功能基本恢复。无效:患者主要临床症状及体征、功能并没有明显改善甚至加重。统计两组患者术中出血量、手术时间、术后切口愈合时间、住院时间以及术后并发症发生率。
1.4 统计方法
数据分析采用SPSS 19.0统计学软件,计量资料采用(x±s)表示,进行t检验,计数资料采用[n(%)]表示,行χ2检验,P
2 结果
2.1 两组患者治疗效果对比
实验组患者治疗有效39例,对照组患者治疗有效31例,实验组患者治疗总有效率97.5%显著高于对照组77.5%(P
2.2 两组患者术中出血量、手术时间、术后切口愈合时间以及住院时间等对比
实验组患者术中出血量、手术时间、术后切口愈合时间以及住院时间等情况均少于对照组(P
2.3 两组患者术后并发症发生率对比
实验组患者感染、排尿困难、疼痛以及切口水肿等并发症发生率10.0%显著低于对照组25.0%(P
3 讨论
混合痔是一种静脉团块,患者主要表现为疼痛、便血、痔块脱出以及瘙痒等症状,临床根治难度较大,很容易反复发作,严重影响患者的生活质量。当前临床主要采用痔核切除术治疗混合痔,切除炎症部分以及所有静脉曲张,进而将动脉截断[4]。混合痔合并肛瘘患者一定要及时采取有效的治疗方法,维护肛管的完整,使恢复正常功能。外科手术中应用最为广泛的是混合痔上黏膜环切术,该种手术主要是环形切除部分内痔、黏膜下组织、痔上黏膜,使缸垫上移从而缩小痔块,促进恢复正常的生理结构[5]。肛瘘切除术是一种传统的混合痔治疗方法,具有标识病灶、异物刺激等作用,不仅有利于组织修复,同时也有利于保留括约肌功能。临床相关学者针对混合痔合并肛瘘患者应该采取同期手术治疗还是分期手术治疗仍然存在争议[6]。该次实验研究表明,实验组患者采取同期手术治疗后,患者治疗总有效率97.5%显著高于对照组77.5%(P
该研究认为,相对于分期手术治疗而言,混合痔合并低位肛瘘患者采用同期手术治疗的优势主要体现在以下几个方面:①可避免二次手术,可减少手术操作对组织的创伤,缩短患者住院时间,患者更容易接受。②分期手术过程中,有的患者可能会因为手术操作刺激出现痔核水肿等并发症,也有可能镶嵌在创面中,患者会感觉非常疼痛。同期手术操作中会处理痔核,不仅可减少痔核水肿的发生,同时也可保证肛瘘切除引流通畅[8]。
综上所述,混合痔合并低位肛瘘患者采用同期手术治疗的效果良好,有利于缩短患者住院时间,术后并发症发生率低,是一种安全、有效的治疗方案。
[参考文献]
[1] 杨兴成. PPH联合挂线治疗混合痔合并肛瘘的疗效观察[J].中国处方药,2014,13(3):22-23.
[2] 任斌,段全红,金鹏. PPH 合并肛瘘切除缝合手术顺序的临床研究[J]. 中国现代医学杂志,2013,23(13):99-101.
[3] 陈锦珍,向德志,耿兴琳,等. 改良吻合器痔上黏膜环切术与传统手术治疗中 重度痔疮的疗效比较[J]. 现代中西医结合杂志,2013,22(16):1759-1768.
[4] 卢泽权,李健宁,庄瑞芬.手术治疗肛瘘伴混合痔 63 例的疗效观察[J].齐齐哈尔医学院学报,2014,35(4):487-488.
[5] 兆奎. 手术治疗肛瘘伴混合痔的临床观察[J]. 中国社区医师:医学专业,2013,15(9):95.
[6] 郑峰.同期手术治疗混合痔合并低位肛瘘的临床疗效观察[J].现代诊断与治疗,2014,25(16):345-346.
我国《合同法》第14条规定要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当内容具体确定,同时表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。第15条规定商业广告为要约邀请。在社会生活中,商品广告不因顾客的承诺而直接产生合同关系。但这无损于售楼书的法律作用。因为,房屋预售是一种较为特殊的法律行为,它不是现货交易,也不同于一般的期货买卖,它是将要建成的不动产的权利转让。关于该不动产,并无统一的规格和特定的标准供双方当事人参照履行,加上其公用设施和配套设施的不确定性以及工程施工和装修的随意性,如果售楼书没有一定的法律约束力,则欺诈性商业行为提供了条件,并且对购房人是极不公平的。因为:
(1)售楼书使购房人对所购房屋产生合理期望。在没有现房或样板房的情况下,购房人只能通过售楼书了解房屋的位置、结构、间隔、装修和设施配套情况,购房人依据售楼书产生购买房屋的意向。
(2)售楼书是预售合同的基础。购房人所以接受所购房屋的价格,是基于对售楼书的确信。在签订认购书的房屋预售中,由于认购书往往没有质量条款,质量条款一般在正式的购房合同中设定,购房人签订认购书和支付定金的依据就是售楼书。
(3)售楼书是预售合同的补充。预售合同往往只就所购房屋的面积、装修标准和价款等作出规定,而对公用设施和配套设施的质量不作规定,但公用设施和配套设施的建筑安装费用实际上是众多购房人共同负担的,也就是说,在购房人所付购楼款中,已经包含了公用设施和配套设施的费用,合作公司应当履行相应的义务,但是在合同没有规定的情况下,其义务的履行只能以售楼书为准。
(4)《消费者权益保护法》有类似规定。该法第22条的规定是:“经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方法表明商品或者服务的质量状况的,应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量相符。
(5)《广告法》对售楼书之类的广告宣传的真实性有明确要求。其第3条规定广告应当真实、合法;其第38条规定虚假广告,欺骗和误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,由广告主依法承担民事责任。
我国《合同法》第14条规定要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当内容具体确定,同时表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。第15条规定商业广告为要约邀请。在社会生活中,商品广告不因顾客的承诺而直接产生合同关系。但这无损于售楼书的法律作用。因为,房屋预售是一种较为特殊的法律行为,它不是现货交易,也不同于一般的期货买卖,它是将要建成的不动产的权利转让。关于该不动产,并无统一的规格和特定的标准供双方当事人参照履行,加上其公用设施和配套设施的不确定性以及工程施工和装修的随意性,如果售楼书没有一定的法律约束力,则欺诈性商业行为提供了条件,并且对购房人是极不公平的。因为:
(1)售楼书使购房人对所购房屋产生合理期望。在没有现房或样板房的情况下,购房人只能通过售楼书了解房屋的位置、结构、间隔、装修和设施配套情况,购房人依据售楼书产生购买房屋的意向。
(2)售楼书是预售合同的基础。购房人所以接受所购房屋的价格,是基于对售楼书的确信。在签订认购书的房屋预售中,由于认购书往往没有质量条款,质量条款一般在正式的购房合同中设定,购房人签订认购书和支付定金的依据就是售楼书。
(3)售楼书是预售合同的补充。预售合同往往只就所购房屋的面积、装修标准和价款等作出规定,而对公用设施和配套设施的质量不作规定,但公用设施和配套设施的建筑安装费用实际上是众多购房人共同负担的,也就是说,在购房人所付购楼款中,已经包含了公用设施和配套设施的费用,合作公司应当履行相应的义务,但是在合同没有规定的情况下,其义务的履行只能以售楼书为准。
(4)《消费者权益保护法》有类似规定。该法第22条的规定是:“经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方法表明商品或者服务的质量状况的,应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量相符。
(5)《广告法》对售楼书之类的广告宣传的真实性有明确要求。其第3条规定广告应当真实、合法;其第38条规定虚假广告,欺骗和误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,由广告主依法承担民事责任。
我把蜗牛拉到一边小声说:注意了,这是跟咱们玩文字游戏呢,绿化覆盖率和绿地率是不一样的。绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积的总和与小区用地的比率,树的影子、露天停车场可以中间种草的方砖都可算入绿化覆盖率,而绿地率是指小区范围内各种绿地的总和与小区用地的比率。可别被骗了。
他说:不说不知道,一说吓一跳。就差这么几个字,绿地的面积就差这么多,差一点就被人忽悠了。我们心有余悸地离开了这个售楼处。
点评:专业人士提醒,尽量争取让房地产商把自己购买房屋所在小区整体平面图附上,在图上准确标明小区内所有绿地面积。
谎言二:入住以后就可以
在另一家售楼处,我们一进门,就被售楼小姐宣传的配套设施给吸引住了。售楼小姐说:我们这儿将来是会所,这边是超市,还有幼儿园、小学……
蜗牛很高兴,因为他姐姐夫妻俩在国外,孩子由父母带着,老人很辛苦,所以他打算买了房子以后把小外甥接到他这里住,就问:这个幼儿园什么时候能投入使用?售楼小姐告诉他,等入住以后就可以了。蜗牛感到很满意。
然而这时蛐蛐又插话了,别怪我不提醒你啊,表面上看,她好像是给了我们一个时间,但实际上这是一个含糊的答案,这些配套设施到底是入住以后的第一天就能使用,还是入住以后一年、两年、三年甚至更长时间才能使用呢?
点评:购房者不能光听房地产商说这些配套设施能够到位、入户,还要弄清楚它的使用状况以及开通的确切时间,并且还要写到合同里去,约定好违约责任,这样房地产商就不能因为配套设施不能按期正常使用而找借口了。
谎言三:很快办产权证
下午,叶子看上了一套房子,蛐蛐和蜗牛觉得这套房子各方面也都不错,打算就这样定下来。正坐在售楼处里面商量的时候,听见另一位购房人问售楼小姐,你们这个项目有产权证吗?售楼小姐回答,我们很快办产权证。
听到此言,蛐蛐一拍脑门说,我怎么把这么重要的事情给忘了呢。没有产权证,咱们可不能买。
点评:实际上,有些楼盘产权证根本办不下来。因为有的项目土地出让金都没交齐。所以,一定不能买产权证还没办下来的房子,避免不必要的麻烦。
谎言四:物管费较低
结婚以后,叶子将主管家里财政,她对物业管理费怎么收取很感兴趣,售楼小姐说,我们的物业管理费收取得比较低,是每平方米3元钱。
我觉得很纳闷,物管费、标准、服务合同内容等,不是应该由物业管理公司来定吗?开发商怎么能肯定是多少钱呢?就转头问躲在一边吸烟的蛐蛐:每平方米3元钱,这事可靠吗?蛐蛐很警惕,谁说的?物业管理费的规定是由物业公司跟业主签合同的,开发商根本不能负责。如果开发商说出了价钱,那可能开发商和物业管理公司有协议,你让售楼小姐出具相关的文字材料,看看才行。
点评:如果在房屋销售前,开发商已经和物业管理公司谈定了物业管理服务内容、方式、收费等事项的话,开发商在售楼的时候,就应该告诉购房人有关物业服务内容,但是要出具和物业公司相关的文字材料。
谎言五:房子剩下不多了
在一个新开盘不久的楼盘,蜗牛看好了一个两居室,户型也很好,双朝阳,他问售楼小姐,请问你们这个楼盘这个户型的房子还有吗?置业顾问面露惋惜地说:哟,您问得真是时候,今天上午刚有人订了一套,现在这个户型只剩两套了。您要买就要抓紧了。我觉得很疑惑,你们的楼盘开盘没多长时间,怎么卖得这么快啊?这时候售楼小姐说:这个是不会假的,我们售楼书上都有数字显示。
点评:按照北京市建委房地产交易信息公示和预售合同网上签约通知,北京所有商品房预售合同将实行网上签约和预售登记,这就意味着不管售楼小姐说得如何天花乱坠,购房者只要上网就能轻轻松松地把要买房子的信息了解得清清楚楚。
谎言六:购房订金可以退
这一次,蜗牛和蛐蛐都比较看好一个户型,两个人正啧啧称赞的时候,却听见售楼小姐在一旁小声嘀咕,这房子没几套了。
更为方便的是,购房者在网上售楼处观看线上售楼小姐的视频讲解的同时,可随时用语音、视频交互工具与销售人员进行咨询,并和其他对同一项目感兴趣的网友进行讨论交流,这对于进一步了解该楼盘无疑是非常重要的参考。另外,网上售楼处还可提供电子楼书、销控表、房贷计算、合同范本、销售顾问等一系列服务。
网上售楼处不仅让购房者足不出户实现网上看房、选房、咨询、下定,也大大方便了广大房产商。对于他们来说,网上售楼处也是一种颠覆性的房地产营销产品,变革了以往只有楼书、简单广告和被动待客上门的营销方式,成为线下售楼处的有力补充。据了解,目前推出网上售楼处的主要有新浪房产频道和房龙两家,记者在新浪房产频道的“网上售楼处”上看到,目前已经有近20家北京一线房产商的项目上线销售。
小贴士
网上售楼处的几个注意事项
现场看房的补充有购房者表示,网上售楼处这种方式可以从众多楼盘中筛选出自己比较感兴趣的,但买房子是大事不会轻易就下决定,网上预订多少有些不踏实,如果要预订也要在现场看完房子之后。理财专家也表示,网上售楼处是一种推销手段,比普通的平面广告更形象一些,但是如果站在买房人的角度,目前只能作为现场看房的补充。买房人只有在现场才能核实视频里所看到的信息,或者考察到视频里没有而自己又很想了解的房屋情况。
保存网页上的房屋信息与现实对照虽说坐在家里就可以预订房子,给买方和卖方都提供了极大的便利,尤其是对于平时工作忙碌没有时间看房的年轻人来说更是如此,但是也带来了相应的风险。网络购房者了解的房屋信息均来源于网络,可是网页上记载的内容是可以随时更改的,而卖方更改之后,作为购房人将无法再看到。所以有业内人士建议购房人注意保存网页上所记载的关于房屋及房屋所在区域的各项介绍和说明,实际去看房的时候可以此作为对照来确定网上介绍的真实性。
商品房售楼广告属于商业广告,关于商业广告的法律效力,《中华人民共和国合同法》第15条是这样规定的:寄送价目表,拍卖公告,招标公告,招股说明书,商业广告等均为要约邀请。商业广告内容符合要约规定的视为要约。那么何为符合要约规定呢,该法第14条对要约作出了如下规定:第一,内容具体确定,第二,表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。但是虽有上述规定,如何去理解适用开发商和购房者还是各执一词,分歧较大。开发商主张,商品房售楼广告属于要约邀请,因为首先售楼广告是向不特定人发出的,不具备一般要约向特定人发出的要件,其次开发商主张售楼广告并未对售房具体内容作出具体约定,也没有表示出经受要约人一旦承诺,开发商便受广告内容约束的意思,其三,如果双方没有明确将广告内容写进合同,则广告内容不具备任何法律效力,所以在因广告不实引起的房产纠纷中开发商多主张自己不负任何法律责任。作为购房者一方,他们则认为售楼广告和宣传资料是自己买房的认识基础,应该是合同一部分,特别是在商品房预售中,由于其特殊性,商品房尚未建成,开发商卖的其实是图纸,模型,购房者下定决心买房的依据、信息等都来自于开发商的宣传材料和广告,售楼广告对于最终签订购房合同起至关重要的作用。购房者往往把开发商广告宣传的内容,看作是开发商的承诺,所以开发商如果最后交房与宣传资料不一致则理应承担相关法律责任。
由于一直存在着争议,全国各地的法院在审理上述类似纠纷时对广告法律效力的认定标准上也存在着不统一的局面。《解释》的出台可以说对这个问题作出了比较明确的规定,该《解释》第三条规定:商品房的售楼广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作出的说明和允诺具体确定并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的应当视为要约,该说明和允诺即使未载入商品房合同亦应该视为合同内容,当事人违反的应当承担违约责任。应当说《解释》的规定与《合同法》第十四条的规定是完全一致的,只是又具体明确了一下,司法操作性更强了一些。
铺天盖地的商品房售楼广告多设计精美,词藻华丽,如何去区分这些内容各异的售楼广告的效力,笔者结合《解释》的规定,并在对众多售楼广告进行了整理分析的基础上,将商品房售楼广告大致分为以下四种:
第一类,属于开发商具体确定的内容,也即符合《解释》中规定的具有绝对法律效力的内容。在《商品房买卖合同示范文本》中对这些内容也均有约定之提示,例如房屋的层高、户型、结构类型、付款方式、保修责任等,这些条款开发商一般也会同意将其全部写进书面合同中,其法律效力必然是确定的。按照《解释》规定这些内容即使未写进合同中亦应当视为合同内容,具有法律效力。
第二类,属于内容较具体,但是还需要写进合同明确细化后才具有法律效力的内容。如开发商承诺的“进口卫浴电梯”、“纯德国进口厨具”、“24小时保安”等,这些内容购房者千万不能掉以轻心,需要有选择地将自己需要的部分在正式签订的合同中加以细化,如在合同中写明卫浴电梯的产地、型号、品牌等;相关物业管理内容也要写进合同的物业管理部分加以明确。应当说是约定得越细,购房者越容易得到法律的保护,一定不能嫌麻烦。
第二天,晓莉就把我领到了旺达房地产公司,在公司人事资源部登记注册后,我就这样轻而易举地成了一名售楼女。第三天上班,我就和一群打扮得花枝招展,穿着极为性感暴露的售楼女,齐刷刷地恭候在售房大厅的转角沙发上。每当有一位购房者光顾大厅,售楼女就如同哥伦布发现新大陆那样,眼里闪烁着激动的光芒,争先恐后地簇拥过去,不愿低三下四的我只能“姜太公钓鱼——愿者上钩”了。
第三天下午,一位胖若地缸,步履蹒跚的老男人向我走来。“小姐,你是新来的吧,我可从来没见过你哟!”他接着一边伸过一只肥若熊掌、长满棕色汗毛的右手,一边说:“小姐,今天晚上陪我共进晚餐好吗?如果陪得本老总满意,我买你300万元的楼盘!”我嚯地一下站起身来,把名片摔在“地缸”的脸上:“你认错人了,本小姐是售楼女,不是三陪女!”见我这样,他尴尬地落荒而逃,而留在大厅的我却更尴尬了——别人争着想做的生意都做不成,送上门的生意我却不做,售楼女们开始骂我假正经,发神经,“到手的钱都不要,难道还怕钱多咬手?”“如果有足够的钱,又何必到这里低三下四干售楼这一行?”回到家里,我委屈得哭了一整夜。
一个月做下来,到了月末算账提成结算的日子,8名售楼女,她们最高的一位月提成8000元,最少的一位也达到了2500元。只有我一份业务也没做成,白在售楼大厅展览了30天。在那家“一切从头来”的咖啡馆,晓莉与我展开了一次推心置腹的思想交流。晓莉边把1000元钱给我,边说:“妹妹,你学问高,架子大又矜持,不像我们这些文化低的粗人,这一行,你做不了啊!”晓莉说:“房地产公司为什么只用售楼女,不用售楼男呢?还不是因为女性特有的柔情、妩媚与气质,最能拉近买卖双方的距离,售楼的成功率偏大。还有,如今企业的老板多是男人,有钱的主儿也以男士居多,阴阳相引,异性相吸嘛!”
这一夜,我彻底失眠了。是啊,把自己的“无形资产”开发利用起来,再加上自己的学识强项,没准就会如鱼得水,开辟出一片天高地阔的创业新天地呢!
我开始学会了职业的微笑,学会了陪客户下舞池,喝咖啡,甚至逛街,只要不出格我都会讨客户喜欢地去做。在与男主顾交往的过程中,我意外地发现:有色心无色胆的男人永远是大多数,既然想买房,买谁的房都是买,又能博红颜一笑,有幸与红粉佳人近距离接触,又何乐而不为呢?不过,我有着自己既定的做人原则——只要对方有一点撩拨的语言或不轨的举动,不管开出的条件多么优越,我也会毫不留情地挥手道“拜拜”。
一位叫王刚的客户在与我有过几次接触后,约我到一家餐馆共进晚餐并签约。酒过三巡,小有醉意的王刚忘情地抓过我的手认真地摩娑起来。我一惊,意识到危险正在向自己靠拢,忙小心翼翼地抽出手拿出购房合同:“今晚,男朋友和我还有约会,王先生,时间不早了,我们还是签合同吧!”我编了一个足可以让色胆男人吃醋又退却的理由。“500万元的楼盘,你拿什么回报我呢?”王刚又把手搭上了我的肩头。“王先生,你想要的东西,在本小姐这里你根本得不到。算了,我看错了人,知书达理的王先生原来也是个道貌岸然的伪君子……”我站起身,收起了合同。王先生窘了一会儿,突然大笑起来:“在如今的滚滚红尘中,像你这种出淤泥而不染的女性凤毛麟角,佩服佩服!”他在购房合同上乖乖地签下了自己的名字。更令我意想不到的是,在此后不到一年的时间里,王刚几次领朋友到我这里来购房,买楼款高达300多万元。
2002年8月,一家私营企业的张老板经过与我多次接触,初步达成了购买850万元楼盘的购房意向,可就是迟迟不肯签订合同,一个劲地拖。我自然知道他拖的真正原因,我也知道张老板在期待着什么。那天早晨,张老板开着自己的高档私家车来到售楼大厅,悄悄地对我说:“今天晚上8点红柳饭店201包房见,拖了这么长时间,我们该把那事办了吧,我等你,不见不散!”张老板的话一语双关,去还是不去?不去,耗费了近两个月时间,眼瞅就要到手的850万元的售楼款岂不“打了水漂儿”?反复思量后我大胆地来到了红柳饭店的201包房。
一身西装革履的张老板见我如期而至,眼里顿时放射出兴奋的光芒,连声音也有些颤抖了。用肥硕的大手握住我的小手摇啊摇,摇得我直想吐。我和张老板面对面地坐下用餐。也许是为了酒壮色胆吧,张老板不用我劝酒,自己就左一杯右一杯地畅饮起来。我心中窃喜,恨不得叫他签完购房合同马上醉成一滩泥。可张老板却是一斤两瓶不醉的主儿,理智依旧很清醒。“宝贝,我们该办事了吧!”张老板开始直切主题。“张老板真是爽快人,这事早就该办了,”我马上从公文包里取出了购房合同。“哟哟,对对!不过办完这事,我们该办那事了吧?让我等了多长时间了,宝贝!”张老板已微有醉意。他在购房合同上刚刚签完字,就把我拥在怀里,我几近窒息了。“亏你还是有身份的大老板呢,咋学得这么粗野,怎么也得先培养点激情吧!”我挣扎出来。打开DVD机要与张老板对唱一首《夫妻双双把家还》。当我高亢甜润的歌喉刚在包房中响起时,叩打房门的声音也随之而至。房门洞开处,四五位青年男女一脸惊喜地闯了进来,“老同学,果然是你,已经几年不见了,想不到你的声音还是那么甜润。”为首的一个高大男子说。好戏还没出演,就被不速之客砸了台,没趣的张老板只得夹起皮包走人。他哪里知道,其实这一切都是我事先安排好了的。
3年的售楼生涯,凭着自己的巧妙周旋,我确实安全地应对了不少不怀好心的男人,获得了大量的售楼业务和收入,但我始终认为,这不是我售楼的主题。虽然在售楼市场并不规范的今天,许多售楼女靠自己的青春和美丽拿下了大量业务,但终究不是长久之计。基于这种认识,我在售楼别注重智慧的运用。靠脑子售楼,靠智慧这一“无形资产”售楼——我这样追求着,也这样成功着。
2002年底,在售楼过程中,我发现长春楼市一个普遍的现象:楼房出现漏水、漏电等质量通病时,房地产商不肯给予包修,虽然房地产商在售楼时大都做出了包修的承诺。我在售房时的市场调研中,摸准了购房者的这种心理担忧后,就向每一位买房户签约了一份住房包修合同,而且,每份合同都是要经过公证的。这样一来,我立马声名大噪,售出的商品房也格外多。实行售后包修,也是我与房地产公司事先达成的协议。为了快卖房,多收益,老板们都是欣然允诺的。然而,房子真出了问题,真要到掏腰包保修的时候,他们几乎个个都支吾搪塞,甚至打退堂鼓。怎么办?为把售楼生意做大做好,做出诚信来,此后,我坚持了“吃小亏,占大便宜”的原则,每当买房户的房屋发生包修现象而房地产商违诺不肯包修时,我就自费掏腰包雇请建筑工人上门负责包修。一年下来,仅包修费一项我就开支了两万多元,可这与售楼的提成回报相比,无疑是“小巫见大巫”。
购房过程中涉及的法律问题
作为购房者来讲,是老百姓一生当中一个非常重要的问题,就是说先得安居才能乐业,所以,对于老百姓来讲买一套称心如意的住房是老百姓一个很重要的问题。但是在购房过程中出现了很多问题,不时在报纸或者其他的新闻媒体上有所披露,其实,很多问题应该说是如果购房者比较谨慎,对于购房的知识比较了解,很多问题是可以避免的。
个人在购房中,大体上分三个阶段。
第一,购房前的准备,购房者首先应该慎重的选择一个物业的项目,就是你准备购买什么样的房子,首先应该考虑它本身所处的地理位置、户型以及它周边的环境,非常重要的一点应该对开发商的资信进行一个了解,就是说在购房前购房者应该对你选择的物业项目有一些最基本的了解。这些基本的了解中很重要的一点是对开发商的资信进行了解。后面我会讲开发商的资信应该从哪几个方面讲。
第二,签订认购书和商品买卖合同,这里包括签订补充条款。购房者在签订认购书和商品买卖合同的时候,应该注意到查验五证,我后面会讲什么叫五证。交付定金,签订认定书,选择付款的方式,签订商品房买卖的合同,再交付购房款,办理销售或者叫预售登记,这是购房中的第二个阶段。
第三,交房和办理产权登记,就是开发商在办理完登记后,签收“两书”,接受物业,申领产权证。
具体讲,涉及到一些法律问题。
第一,如何阅售楼书。售楼书通常是开发商所做的宣传广告,在阅读售楼书的时候,首先要注意售楼书中是否有商品房的预售许可证,这是对开发商资质衡量的一个重要标准。为了确认预售许可证的真实性,一个是可以通过在互联网上查询、核对,核对这家房地产开发商是不是名副其实的,是不是有预售许可证。其次,可以根据自己的要求审核售楼书的外观图、小区整体布局图、价格、地段、房型、规划配套、优惠条件以及投资者等信息,决定是否购买。阅读中要明确售楼书中广告的信息,有些开发商会采用一些比较模糊的方式说明,比如说多少多少分钟的车程,10分钟的车程、5分钟的车程来说明它的地段是多少合适、优越,那这5分钟车程和10分钟车程的伸缩性就非常大了,你是开的小轿车还是公共汽车,是什么时速的,所以用几分钟的车程确定地段的位置,这已经被国家工商局认定为是违法的广告。可是,往往在售楼书中都有这个,我们应该特别注意。
怎么保证售楼书的内容具有法律效率?我看到售楼书之后确实非常感兴趣,但是又怕最后买了房子以后,不象售楼书中所描述的那些美妙?怎么办?根据法律的规定,如果要从法律上确保售楼书本身具有法律效力,就一定要把售楼书的内容明确的写到后面的商品房销售合同中,这是法律规定要有的。如果我就是认定售楼书中所描绘的物业的美妙环境,这么好的户型、这么好的地段,想确保、约束开发商一定要按照售楼书中说的履行它的义务,就把售楼书的内容向开发商提出写到合同中。这样的话,一旦开发商没有按照售楼书写到商品购销合同里约定的条款履行义务,他就要承担责任。
在售楼书验完以后要签订认购书,要交定金,提醒购房人要注意,认购书里的定金和订金的区别,定金是一个专门的法律概念,其目的是在于对合同的成立、履行其担保作用,并有特定定金的规则,它有特定的法律内涵,叫做给付定金的一分不履行债务的无权要求返还定金,接受定金的不履行债务的应该双倍返还定金。而订金不是对合同起担保作用,它只是起担保作用,叫做给付订金的一分不履行债务的可以要求返还订金。所以,在认购书中写的定金一定要分清是哪个“定”(订),因为有不同的法律概念。通常房地产开发商在认购书中有这样的条款,买房应该在签订认购书多少之日起买房,否则的话不给退还。
建议,购房者在签订认购书的时候,将这个条款改为买房应当在签订认购协议之日起多少日之内前来与卖房商谈正式合同,如因对合同条款的分歧导致合同未能签署,所收的定金应予退还。这样对购房者应该是比较有利的。
认购书签订了之后在多少日之内和房地产开发商签订买卖合同,签订买卖合同就应该非常慎重的对待,因为买房人的权利和义务都体现在买卖里面。一旦将来和房地产商发生纠纷,购房合同是解决双方分歧的最主要的根据和凭证。所以,在签定合同之前,购房者需要仔细审查开发商的资格和“五证”,如果是现房,根据规定发展商已经不需要办理销售许可证了,而应当改为办理大产权证的审批手续,去产权登记部门进行登记。办理房屋产权证一定要看清发展商销售的房子是否包括你所要买的房子。
五证,一个是建设用地规划许可证,第二是建设工程规划许可证,第三是建设工程开工证,第四是国有土地使用证,第五是商品房预售许可证,简称叫“五证”。其中前两个证是由市规划委员会核发的,开工市是由市建委核发的,国有土地使用证和商品房预售许可证是由市土地资源和房屋管理局核发的。
那么怎么样看待“五证”?交给您一种方法,这五证最主要的应该看两证,一个是国有土地使用证,一个是预售许可证,这两种要核发,看准确了,一般原则上就没有问题,特别是预售许可证。特别要提醒的是,购房者在查看五证的时候一定要看原件,复印件很容易作弊。签合同前,要看清楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内,以确保将来顺利的办理产权证。
买完房以后还要查验或者叫验收“两书”。什么是两书呢,两书是开发商在竣工验收合格时通知购房者入住之后提供的两份法律文件,一个是住宅质量保证书,第二是住宅使用说明书。住宅质量保证书通常包括工程质量监督部门核验的登记,在使用年限内承担的保修责任,正常使用情况下,各部件的保修期,比如说防水是三年,墙面、管道渗漏是一年,墙面抹灰脱落是一年,地面大面积起沙是一年,包括供热供冷系统等设备,卫生洁具、开关等等。其他部位或者部件的保修时间可以由房地产开发商和用户约定。
住宅使用说明书,通常应该包括开发单位、设计单位、施工单位、委托监理单位、住宅的结构类型、装修装饰注意事项、上水下水、电、燃器、消防等设施配制的说明,以及门窗类型使用事项,配电负荷,承重墙、保温墙、阳台等部位需要说明的问题以及其他需要说明的问题。生产厂家另有说明书的,应附于住宅使用说明书里。
也就是说一个房屋完整的法律文件在购房的过程中应该查验五证,同时收房子的时候应该有两书。还有更重要的是产权证,拿到产权证,整个购房所有的法律文件就应该算齐备了。
在购房的过程中还涉及到一个问题,在有些情况下,在什么情况下签订房屋的限售合同,在什么情况下签订预售合同。限售合同是你想买的房屋已经竣工验收并交付使用了商品房,这个时候开发商和购房者签订的是房地产的限售合同。如果你购买的房子尚未竣工验收,就是期房,这个时候签订的是房屋的预售合同。
商品房销售面积的计算问题,有三种计算方式。一个是按套计价,一个是按建筑面积计价,还有一个是按套内建筑面积计价值。通常,按套内面积计价的方法比较少用,而通常用的是按照建筑面积,它是指按住宅面积外围线来计算。一般商品房的销售面积是套内销售面积和分摊的公用面积之和,是对购房者最为有用的是套内的使用面积,因为这种面积是购房者真真切切能够具体使用的。所以,在签订商品房买卖合同的时候,要把套内的建筑面积和公摊的面积写清楚。
所以,购房的时候购房者特别关注面积,一定要明明白白、真真切切的在合同里写清楚我本身的使用面积是多少、分摊的公用面积是多少,这样才能有效的避免使用面积缩水给消费者带来的坏处。